【必备】承包合同模板汇总十篇
在当今不断发展的世界，合同的地位越来越不容忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的承包合同10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
承包合同 篇1转让方（以下简称甲方）
受让方（以下简称乙方）
经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：
第一条 转让房屋的基本情况
转让房屋（以下简称该房屋）位于____市____区____________小区号楼层室，建筑面积____平方米。房屋为框架结构、水、电、供暖等设施齐备且具备正常使用功能。
第二条 转让价格
双方商定该房屋转让价格为（人民币）____元整，大写________元整（人民币）
第三条 付款方式
由乙方向甲方预先支付购房定金____万元后，由甲方将该房屋购房手续办理到乙方名下。当日，乙方将剩余房款一次支付甲方。
第四条 房屋交付
甲方应于本合同生效之日当天，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条 房屋过户
房屋交付乙方后，甲方应当负责办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。
第六条 甲方的承诺保证
甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。
甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资购房款、天然气管道安装费、交房日前拖欠的物业管理费、大修基金、购房契税等及其他应当交纳的费用等已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。
第七条 违约责任
甲方违反本合同约定，未能履行自己约定义务的，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款20%的违约金。
第八条 本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。
第九条 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由XX仲裁委员会仲裁。
第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
手机： 手机：
X年X月X日 X年X月X日
承包合同 篇2发包主(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
甲方总承包 的土建工程，现由乙方根据施工图纸的规范和要求，自愿承包工程水电安装清工，经双方协商签订如下合同，供双方履行。
一、承包的范围与内容：
承包的范围： 的水电安装以及生活用电、用水，施工用电、用水，施工现场的平时水电检修与维护，甲方不承担任何费用。
乙方施工内容:洁具、卫生间等排污水管、阳台、屋面雨水管安装、空调线进出管预埋，弱中线管、地下室全部线管和电线，各户进主线管，各开关箱，屋顶避雷网系统，各楼面天棚线管预埋。
二、乙方进入现场后，必须听从开发商项目部监理质检，以及甲方现场管理人员的指挥、协调。乙方必须按严格要求按图纸及设计变更规范施工，如违反所造成的返工，浪费材料等涉及的费用与责任全由乙方承担，不得在工作上随意乱抛东西、材料，发生每次每人罚款叁佰元。必须确保工程的质量与进度。
三、甲方提供材料，但是乙方必须要有领(借)手续，否则仓库保管人员有权拒绝领料。
四、乙方进入现场的一切施工工具，劳保用品，都由乙方自备，特殊工种要有操作证，批准进入现场须持有效证件。
五、提倡文明施工，做到工完场清，每一层要及时清理多余的材料，并加以加收与利用，要搞好各班组之间的关系。每层现浇砼时，要指派人员跟班负责看守望以便线裂能及时维修，上班必须戴安全帽上岗，否则每人每次罚款50元。
六、乙方进入现场后，要听从甲方安全人员的指挥，不准打架斗殴，惹事生非，聚众闹事，更不得有偷盗行为，偷盗一旦被抓者，当事人将以被偷财物价格的100倍处以罚款，并逐出工地，乙方也将适当受到经济处罚，情况严重者移交公安机关。
七、乙方要根据甲方现场提供的施工进度，在保证质量、安全生产的情况下，最好能提前完成任务。
八、结算方式：以开发商提供的施工图纸的实际面积为准计算(屋顶斜坡不计算面积)。
甲方以 元/㎡(建筑面积)人工费承包给乙方。
支付工程款 。工
九、付款方式：以工程进度到 程进行到中途不发生任何借支现象(特殊情况除外)，乙方还要按时发放工人的工资，不准将工资移用，挪用或调配到其他地方使用。余款待工程竣工验收后
十、乙方必须在每栋楼浇砼之前做好水电管线预埋工作，否则返工影响其它工种进度，窝工费用等乙方全部承担。
乙方必须做好预埋件工作，不得随意在楼面上、墙上打洞开线槽，必须通过甲方同意，且乙方堵好且不准漏水且每次每个洞罚款叁佰元。
十一、甲方具有以上条款最终解释的保留权。
十二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份交开发商保留，合同签订后即有法律效应。
甲方签字：年 月 日
乙方签字: 年 月 日
承包合同 篇3甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
现有甲方 沙场一处，面积 亩，采用期限为年月日至年月日，甲方持有采沙证。 现将此沙场转给乙方承包经营：
一、期限从本合同签订之日起至年 月 日。
二、乙方一次性付给甲方经营年限承包费_________元。大写：，合同签订日预付承包费__________元，乙方开工之日余额付清。
三、乙方对承包沙场、码头有使用权、开采权、管理权、经营权，甲方不得干涉。
四、甲方必须保证乙方在承包期限内此沙场无任何纠纷。
五、因国家征用或其他人为不能抗拒的自然原因，致使乙方不能使用或经营的，甲方应退还所剩年限的承包费，不满一年的按整年计算。（乙方所交承包费为__________元，承包期限为______年，甲乙双方定为每年__________元）
六、甲方承包给乙方的沙场使用采沙经营等权益，如遇其他原因致使乙方不能正常生产经营的，甲方必须全额退还乙方的全部承包费及乙方的所有损失。
七 ……此处隐藏5550个字……p>为调动广大农民、职工及社会各界保护和建设草原的积极性，不断提高草原原生产能力，加快畜牧业的发展，增加经济效益和生态效益。根据《中华人民共和国草原法》和《黑龙江省实施中华人民共和国草原法条例》及有关法律法规的规定，经甲乙双方协商同意，特订立本合同。以供双方共同遵守。
一、承包期限
承包期共 年，从 年 月 日起，至 年日止。
二、承包草原面积、地点、质量：
甲方将 亩承包给乙方，该草原位于 东至 西至北至使用现状 ，植被 ，产草量 公斤。
三、乙方的主要权利和义务
㈠乙方的义务
1、承包者应全面履行承包合同;
2、不得擅自改变草原用途，需要开发利用的，要报请县草原监理部门批准。
3、服从县、乡草原改良建设统一规划。依法按时缴纳草原管理费和承包费，每年 月 日向甲方一次性交齐草原管理费和承包费，合计金额 元;
4、对承包的亩产甘草量100公斤以下的低产草原，每年要改良建设5%以上;不该建或少改建的面积每亩向甲方交违约金元;
5、接受草监理部门的监督和培训;
6、按市场物价变动情况，每年对承包费进行调整。
㈡乙方的权利
1、依法经营草原从事畜牧业生产的自主权，产品处理权和收益权;
2、生产成果和经济收益的使用支配权及处置权;
3、有接受国家和集体资助进行草原改良建设的权力;
4、承包经营权受到侵害时，有请求处理及要求赔偿损失及发生纠纷经调解不服向法院起诉的权力。
5、依法装让、承包所承包的草原;
6、承包者的继承人在承包期内享有继承权;
7、承包期满后，在同等条件下，乙方享有优先承包权;如不再承包，其所建生产性工程及开发性投入应合理作价返给原承包者。
四、甲方的权力和义务
㈠甲方的义务
1、保护乙方合法的经营权，产品处置权、收益权、装让权、转包权、继承权。
2、协助乙方解决草原改良建设资金和机械、牧草种子、化肥等服务。
3、负责承包方生产经营、保护、建设、利用活动中的技术指导;
4、承包期满，在同等条件下给原承包方优先承包的权力。
㈡甲方的权力
1、依法代收草原管理费的权力和定期收取草原承包费及违约金的权力。
2、收取乙方的草原管理费、承包费、违约金等均有单据交对方，作为乙方义务完成的凭据;
3、监督承包户进行草原保护建设和合理利用;
4、经批准开发利用的草原，当畜牧业发展需要时，县草原监理部门有权收回还牧。
5、凡是草原被征、占用的补偿费均由甲方结算，甲方按实计征、占用的面积，从乙方当年的承包费中扣出。
6、上级政府对草原有新的规定，甲、乙双方都应服从上级政府的调整，否则终止合同。
五、其它
本合同不因甲方法定代表人的变更而变更;合同执行期任何一方不得擅自变更和解除;合同如有未尽事宜，由甲乙双方共同协商，作出补充规定;补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，县草原监理站一份，备案待查。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同 篇10发包方：***有限公司 （甲方）
承包方： （乙方）
因工程需要，甲方将刷油漆承包工程承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，结合本工程具体情况，为明确双方责任、权限和经济关系，经协商签订本合同：
一、 工程名称：祥锦针织有限公司食堂二楼、品管部、整经办公室刷乳胶漆工程。
二、 工程地点：长乐市祥锦针织有限公司。
三、 工程内容：工程所有的刷油漆项目。包工不包料。
四、单价：做普通水泥漆，每平方9元（没除窗），做较好水泥漆，每平方12元（没除窗）。
五、 工程工期：工程承包工期为即日起至 年 月日完成。如乙方每延误工期一天，罚乙方承包人工程款的0.1%。
六、 付款方式：甲方按月进度付完成工作量的70%工程款：余款30%待本工程结束后一个月内付清。
七、 工程质量要求：工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设和甲方的施工要求进行施工，严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改，如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
1、乳胶漆的调和方案，应严格按照产品说明书 配料，并附带产品合格证及相关检测资料
2、乳胶漆涂刷前，应将基层面上的灰土、钉包、污物清理干净，且弹线，用腻子膏找补，并且纱布打磨平整，清涂乳灰、涂上底漆，且应干燥后早补打底，再进行下一道漆的施工，涂刷乳胶漆必须三遍，且要均匀，不得显刷横气泡、微粒或粘毛、粘灰等。
3、第一遍乳胶漆充分干燥后，才能涂下一遍，干燥时间依乳胶漆的性能及气温而定。
4、墙体与乳胶漆接触必须用粘胶带隔离，不得污染，更不得污染外墙面砖。
5、平整度需达到±1mm，光度要求达到85%，阴阳角顺直方正，必须满足规范要求，不得超过2mm。
6、凡每道墙、板、梁出现质量问题引起反的人工费、材料费由乙方自行负责，如因乙方原因造成的工期延误，造成的损失由乙方承担，并将所剩工程款全部抵扣乙方原因造成的一切损失。
7、乙方必须派专职现场质检员，跟踪把关，做好现场检验记录。
8、乙方施工人员需持有操作许可证或劳动部门颁发的特殊工种操作证，方可进场施工。
九、双方职责：1、本工程在施工过程中，施工安全应由乙方负全部责任。
2、 施工现场甲方负责水、电、路三通。
3、乙方必须遵守工程建筑安全生产有关管理规定及甲方有关安全生产规章制度组织施工，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2、乙方进场人员须服从甲方指挥管理，遵守甲方关于安全文明施工的各项规定，并在进行“三级”安全教育后，方可上岗作业。乙方及乙方人员如违反甲方关于文明施工的各项规定，甲方可视其情节轻重对乙方处以罚款。
十、本合同一式两份，双方各执一份作为凭据，并自签订之日起生效，工程完工、余款付清后自动失效。未尽事项，双方另行签订补充协议。
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
身份证号码：
